+7 (495) 332-37-90Москва и область +7 (812) 449-45-96 Доб. 640Санкт-Петербург и область

Договор образец на такелажные работы на объекте образец

Договор образец на такелажные работы на объекте образец

Заказчик обязан в с участием Исполнителя осмотреть и принять результат выполненной работы, подписав акт приемки-передачи. Все недостатки выполненной работы, выявленные в момент приемки, должны быть оговорены в названном акте. За невыполнение либо ненадлежащее выполнение своих обязательств Стороны несут ответственность согласно действующему законодательству Российской Федерации. Сторона не несет ответственности за нарушение условий договора, если такое нарушение произошло не по ее вине. Исполнитель несет полную ответственность за порчу и либо утерю имущества Заказчика, которая имела место по вине Исполнителя.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Исполнитель приступает к выполнению работ по согласованию с Заказчиком и проводит работы в оговоренные сроки п. Исполнитель оказывает работы по настоящему Договору своими силами или от своего имени путем привлечения третьих лиц.

Договор на выполнение такелажных работ

Заказчик обязан в с участием Исполнителя осмотреть и принять результат выполненной работы, подписав акт приемки-передачи. Все недостатки выполненной работы, выявленные в момент приемки, должны быть оговорены в названном акте.

За невыполнение либо ненадлежащее выполнение своих обязательств Стороны несут ответственность согласно действующему законодательству Российской Федерации. Сторона не несет ответственности за нарушение условий договора, если такое нарушение произошло не по ее вине. Исполнитель несет полную ответственность за порчу и либо утерю имущества Заказчика, которая имела место по вине Исполнителя.

В случае нанесения ущерба либо утери имущества Заказчика Исполнитель обязуется возместить Заказчику полную стоимость имущества, указанную в товаросопроводительных документах. Исполнитель обязуется выполнить следующие работы оказать услуги : 2. Стоимость работ услуг Исполнителя установлена по договоренности Сторон исходя из объема запланированных работ услуг на протяжении срока действия настоящего договора и включает налоговые и другие если это предусмотрено законодательством Российской Федерации обязательства Исполнителя с дохода в рамках настоящего договора и согласно Договору составляет рублей.

По этому договору подрядчик должен произвести строительные работы например, построить объект , а заказчик — создать подрядчику необходимые условия, принять и оплатить его работу. Сфера применения договора строительного подряда весьма широка и распространяется на все виды строительных работ. По трудовому договору работник осуществляет трудовую функцию, выполняя работу по своей специальности, подчиняясь трудовому распорядку, работодатель платит работнику заработную плату, обеспечивает условия труда.

Техническая документация и смета Обязанностью подрядчика по договору является произведение оговоренных договором строительных работ. Строительные работы ведутся на основании технической документации далее ТД и сметы. В смете детализируется стоимость работ. Договором определяется, какая из сторон и когда должна предоставить ТД. Отсутствие утвержденной ТД не является основанием признания договора строительного подряда незаключенным, если содержание работ определено непосредственно в договоре п.

Исполнитель самостоятельно определяет количество и состав исполнителей. Исполнитель оказывает работы по настоящему Договору своими силами или от своего имени путем привлечения третьих лиц. Заказчик обязуется: 3. Обеспечить Исполнителю по его требованию необходимые условия для выполнения работ. Уведомлять Исполнителя о начале выполнения работ за сутки. Оказывать Исполнителю содействие в выполнении работы.

Заказчик обязан осмотреть и принять выполненную работу ее результат с участием Исполнителя, а при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Исполнителю. Устранение выявленных недостатков Заказчик при выявлении недостатков строительства имеет право требовать от подрядчика:. Заказчик может также отказаться от договора и потребовать выплаты убытков, если недостатки не были исправлены подрядчиком в разумный срок либо являются неустранимыми и существенными.

Подрядчик имеет право вместо устранения дефектов сделать бесплатно работы заново с уплатой заказчику убытков от просрочки, при этом заказчик должен вернуть результат работ подрядчику, если это возможно. Контроль заказчика за проведением работ Заказчик, в соответствии со ст.

Подрядчик не вправе отклоняться от проекта: обнаруживший такое отклонение заказчик обязан сообщить о нарушениях в объекте подрядчику. Не отправивший в такой ситуации уведомление подрядчику заказчик не вправе ссылаться на указанные нарушения. Подрядчик должен выполнять указания заказчика, если они не противоречат закону и договору и не являются вторжением в его оперативную деятельность.

В отношении объектов капитального строительства, согласно п. Сдача и приемка работ Заказчик, получив уведомление подрядчика об окончании работ полностью или промежуточного этапа, если это определено договором , должен немедленно приступить к приемке работ. Приемка проводится за счет заказчика иное может быть установлено договором.

В случаях, определенных законом, в данной процедуре также участвуют представители государственной или муниципальной власти. Приемка строительных работ оформляется актом и подписывается обеими сторонами. Цена предусмотренных настоящим соглашением Работ составляет сто двеннадцать тысяч пятьсот рублей. Цена является не подлежит изменению в течение всего времени действия настоящего договора подряда.

В случае расхождения отдельных положений настоящего договора с действующим законодательством Российской Федерации договор в целом сохраняет свою силу, а Стороны будут стремиться найти решение, не противоречащее законодательству и наиболее полно по смыслу и экономически соответствующее недействительному положению договора.

Все дополнения и изменения к данному договору являются его неотъемлемой частью и действительны лишь в том случае, если они письменно оформлены и подписаны уполномоченными представителями Сторон. Ни одна из Сторон не в праве передавать свои права и обязательства по договору третьему лицу без письменного согласия другой Стороны. При наступлении обстоятельств, указанных в п. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору.

Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в п. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. Такелажные работы — один из этапов перевозки крупногабаритных грузов. Они отличаются от обычных погрузочно-разгрузочных операций, поскольку здесь задействуются иные ресурсы. Это может быть как отдельная услуга, так и один из этапов перевозки. Это деятельность, которая проводится с целью перемещения разнообразных грузов посредством специального оборудования и механизмов тросов, лебедок, подъемных кранов и др.

Они востребованные в грузовых перевозках, когда речь идет о транспортировке тяжелых изделий, устройств, аппаратуры, строительных материалов и т. Такелажные работы востребованы не только на производстве, но и в повседневной жизни. Такелажные и стропальные работы тесно связаны.

Стропание — это захват грузов приспособлениями и устройствами. Стропальщиком называют рабочего узкой направленности, который обвязывает и закрепляет перемещаемые предметы. В этой деятельности прибегают и к человеческому труду. При регистрации в фискальных органах предприятия, оказывающего услуги по такелажным работам, используют код ОКВЭД Может применяться условное разделение по типу перемещаемых грузов.

На основании этих данных разрабатывают траекторию движения. Маршрут рабочих и механизмов при этом должен пролегать по устойчивым площадкам как внутри здания, так и за его пределами. Если дверные и оконные проемы слишком узкие, их расширяют. Если груз после перевозки утилизируют, то его могут предварительно разрезать на куски. Погрузка проводится с использованием спецтехники и людского труда. Механизмы и приспособления должны быть в исправном состоянии.

От персонала требуют слаженных действий, без отвлечения на посторонние дела. Из зоны погрузки удаляют всех посторонних лиц. При строповке некоторых изделий например, блоковых секций в строительстве пользуются схемами, созданными КБ завода-производителя. Здесь описываются в целом операции, которые определяют тип и характер условий соглашения.

Статья может содержать такие пункты:. При этом он несет ответственность за качество, как если бы выполнял все операции самостоятельно. Эта сумма включает все расходы по организации, использованию оборудования, транспортировке груза и т. Стороны могут предусмотреть предоплату, сроки внесения платежей. Для расчетов стоимости такелажных работ используют ЕНИР. Чтобы заказчик был заинтересован в своевременном внесении оплаты за полученные услуги, исполнитель может предусмотреть пеню за сутки просрочки.

Со своей стороны, он вправе ввести штрафные санкции по отношению к контрагенту за просрочку в проведении работ. Заказчику предоставляется право расторгнуть договор в любой момент до окончания действия соглашения. Но при этом он обязан возместить исполнителю понесенные к этому моменту затраты.

Последний проводит осмотр и подписывает акт приема-передачи работ. Разделом устанавливается, что споры и разногласия, возникшие при исполнении условий договора, разрешаются в ходе переговоров. Если согласие не достигнуто, стороны обращаются в Арбитражный суд.

Заказчик и исполнитель скрепляют документ подписью и печатью. Оформление договора на такелажные и стропальные работы — то, что защищает интересы клиента и обслуживающей фирмы. Мы предлагаем заключить договор разгрузки, который позволяет застраховать интересы и ответственность обеих сторон. Все принятые обязательства мы выполняем честно и несем материальную ответственность за вверенное нам имущество.

Внесены в документ также тарифы на предлагаемые услуги, действия в случае форс-мажорных обстоятельств и другие важные нюансы. Договор разгрузки — условия. Все работы проводятся с использованием инструмента и оборудования Исполнителя.

Исполнитель приступает к выполнению работ по согласованию с Заказчиком и проводит работы в оговоренные сроки п. Исполнитель несет ответственность за нарушение как начального так и конечного сроков выполнения работы. При проведении работ Исполнитель несет материальную ответственность за сохранность имущества Заказчика. Скачать договор на услуги такелажа в формате Microsoft Word.

Предмет договора 1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется по заявке Заказчика выполнить работы по погрузке и выгрузке, а также перевозке негабаритных грузов такелажные работы , а Заказчик обязуется оплатить эти работы. Такелажные работы выполняются иждивением Исполнителя с использованием его спецтехники, оборудования и прочих специальных приспособлений.

Заказчик обязуется обеспечить Исполнителю по его требованию необходимые условия для выполнения работ. Исполнитель обязан информировать Заказчика в том случае, если соблюдение им указаний Заказчика грозит годности или прочности переносимого имущества. Оплата стоимости работ, указанных в п. Заказчик производит оплату согласно выставленному Исполнителем счету и предоставленному Акту сдачи-приемки работ Приложение N 1. Если в процессе выполнения работ возникнет необходимость корректировки сроков выполнения работ, то такие изменения должны оформляться дополнительными соглашениями к настоящему Договору по согласованию Сторон.

Исполнение Сторонами своих обязательств подтверждается подписанием двухстороннего Акта сдачи-приемки работ Приложение N 1.

Договор на такелажные работы

Исполнитель приступает к выполнению работ по согласованию с Заказчиком и проводит работы в оговоренные сроки п. Исполнитель оказывает работы по настоящему Договору своими силами или от своего имени путем привлечения третьих лиц. Заказчик обязуется обеспечить Исполнителю по его требованию необходимые условия для выполнения работ. Исполнитель обязан информировать Заказчика в том случае, если соблюдение им указаний Заказчика грозит годности или прочности переносимого имущества.

При проведении работ Исполнитель несет материальную ответственность за сохранность имущества Заказчика. Оплата стоимости работ, указанных в п. Заказчик производит оплату согласно выставленному Исполнителем счету и предоставленному Акту сдачи-приемки работ Приложение N 1. Если в процессе выполнения работ возникнет необходимость корректировки сроков выполнения работ, то такие изменения должны оформляться дополнительными соглашениями к настоящему Договору по согласованию Сторон.

Исполнение Сторонами своих обязательств подтверждается подписанием двухстороннего Акта сдачи-приемки работ Приложение N 1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.

При наступлении обстоятельств, указанных в п. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору.

Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в п. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте настоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, они подлежат рассмотрению в арбитражном суде.

Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть оформлены в письменном виде за подписью руководителей Сторон или их доверенных лиц. Подписи Сторон должны быть скреплены печатями. Любые уведомления и сообщения направляются в письменной форме. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. Тематика документа: Договор на выполнение работ, мероприятий.

Договор на выполнение такелажных работ г. Все работы проводятся с использованием инструмента и оборудования Исполнителя. Исполнитель самостоятельно определяет количество и состав исполнителей. Заказчик обязуется уведомлять Исполнителя о начале выполнения работ за сутки. Исполнитель обязуется своевременно и качественно выполнить работы. Исполнитель обязан учитывать все указания Заказчика по поводу выполнения работ. Исполнитель обязуется информировать Заказчика о ходе выполнения работ.

Заказчик имеет право беспрепятственной проверки хода и качества выполняемых работ. Договор действует до полного исполнения Сторонами указанных обязательств. Приложение: 1. Акт сдачи-приемки работ Приложение N 1. Договор на выполнение переплетных работ прошивка бухгалтерских и иных документов для сдачи в архив Договор на выполнение работ по модернизации тюнинга транспортного средства Договор на выполнение работ для отдельных видов юридических лиц Договор на выполнение функций технического заказчика Договор на выполнение работ по установке прибора учета воды счетчика воды с условием о предоставлении гарантийного обслуживания Договор на выполнение работ по установке натяжных потолков или подвесных звукопоглощающих потолков Договор на выполнение работы по уборке территории с правом подрядчика продать найденный лом металлов Договор на изготовление электронного оригинала школьного учебника и последующее тиражирование издания договор заключен между издательством и типографией Договор на изготовление печатной агитационной продукции Договор на изготовление, установку и гарантийное обслуживание металлопластиковых окон примерный.

Важные нюансы при покупке фирмы Процесс переписки квартиры на другого человека Процесс получения визы в США Процесс продажи машины Процесс строительства гаража с бюрократической точки зрения Строительство частного дома в городской черте.

Договор такелажных работ образец

.

.

.

.

.

.

.

.

Договор на такелажные работы - документ, подписываемый заказчиком и исполнителем при осуществлении последним определенных погрузочно-разгрузочных работ. В разделе можно скачать образец договора на выполнение такелажных работ в удобном формате. Скачать пакет документов. Дата актуализации:   Сервис FreshDoc - это не только библиотека шаблонов, наш сервис позволяет автоматизировать работу с документами. Каждый шаблон настраивается индивидуально, благодаря встроенному в сайт конструктору. Благодаря нашей программе вы можете составить и скачать готовый договор на выполнение такелажных работ.

.

.

.

.

.

Комментарии 0
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Пока нет комментариев.